今天给各位分享装饰材料及工程预算试卷的知识，其中也会对2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》考点试卷(5)进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

土建预算题,求解答

二00七年江苏省建设工程造价员资格考试

工程造价基础理论试卷

（注意：请在答题卡上答题）

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于(D)。

A.分部分项工程B.单项工程

C.分项工程D.单位工程

2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C）特点。

A.个别性B.差异性C.层次性D.动态性

3.对工程量清单概念表述不正确的是（B）。

A.工程量清单是包括工程数量的明细清单

B.工程量清单也包括工程数量相应的单价

C.工程量清单由招标人提供

D.工程量清单是招标文件的组成部分

4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D）。

A.加强政府对工程造价的管理B.企业自主报价，国家定额只作参考

C.实行工程量清单计价D.建立以市场形成价格为主的价格机制

5.下列哪项费用属于静态投资（A）。

A.建筑安装工程费用B.价差预备费

C.投资方向调节税D.建设期贷款利息

6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D）。

A75%～95%B.35%～75%C.15%～50%D.5%～35%

7.(D)是控制工程造价最有效的手段。

A.采用先进技术B.招标竞价

C.实施工程造价全过程控制D.技术与经济相结合

8.工程造价咨询业的首要功能（A）。

A.服务功能B.引导功能C.联系功能D.审核功能

9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B）。

A.20学时B.30学时C.40学时D.60学时

10.我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。

A.5％B.10％C.15％D.20％

11.根据我省清单计价法的规定，（B）不属于措施项目费的内容。

A.环境保护费B.低值易耗品摊销费

C.临时设施费D.脚手架费

12.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。

A.2%B.3%C.5%D.10%

13.我国进口设备采用最多的一种货价是（A）。

A.装运港船上交货价（FOB）B.目的港船上交货价（FOS）

C.离岸价加运费（C&F）D.到岸价（CIF）

14.某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（D）。

A.112.5m3B.90m3/工日C.80m3/工日D.72m3

15.地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5％，则100㎡地面地砖消耗量为（B）。

A.2475块B.2513块C.2500块D.2462.5块

16.工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（C）费用中考虑。

A.分部分项工程费B.零星工程项目费C.预留金D.措施项目费

17.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（C）。

A.项目编码统一B.项目名称统一

C.计价依据统一D.工程量清单计算规则统一

18.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。

A.分部分项工程费B.人工费

C.人工费＋机械费D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

19.分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（D）工程项目。

A.装饰装修工程B.建筑工程C.安装工程D.市政工程

20.对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（D）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法

21.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过(C)小时可调整合同价款。

A．6B．12C．8D．10

22.不平衡报价法又称（B）。

A.先盈后亏法B.前重后轻法C.突然降价法D.增加建议法

23.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（C）合同。

A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本加酬金

24.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（B）天内进行核对审查并提出审查意见。

A.20B.30C.45D.60

25.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（C）。

A.10％，20％B.20％，30％C.10％，30％D.15％，25％

26.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（C）时，开始扣回备料款。

A.180万元B.600万元C.700万元D.720万元

27.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（D）。

A.按审价部门提出的价格调整B.按发包人指定的价格调整

C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

28.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（C）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

A.7B.14C.15D.10

29.实行工程量清单计价，（B）。

A.业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险

B.业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险

C.业主承担工程量变动和工程价格波动的风险

D.承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险

30.中标通知书发出后（B）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。

A.15天B.30天C.45天D.三个月

31.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（C）。

A.中标人报价最低B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

D.经评审的合理低价且不低于成本

32.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D）撤销该合同。

A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门

C.合同管理部门D.人民法院

33.施工合同文件正确的解释顺序是（C）。

A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书

B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单

C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单

D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款

34.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（B）承担所有差价。

A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.承包人与发包人协商

35.当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（D）。

A.以工程量清单中的工程量为准

B.以施工图中的工程量为准

C.以上面A、B两者的平均值为准

D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整

36.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（D）。

A.不低于工程价款30％，不高于工程价款60％

B.不低于工程价款40％，不高于工程价款70％

C.不低于工程价款40％，不高于工程价款80％

D.不低于工程价款60％，不高于工程价款90％

37.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）。

A.违约方当事人客观上存在违约行为

B.违约方当事人主观上有过错

C.守约方当事人客观上存在损失

D.由合同当事人在法定范围内自行约定

38.以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（B）。

A.作为独立费列入主体工程工程量清单中

B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同

C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中

D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同

39.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（C）预付安全防护、文明施工措施费。

A.30%B.40%C.50%D.60%

40.我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D）。

A.一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日

B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日

C.一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日

D.一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）

1.建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ACE）。

A.迁建项目B.自筹资金C.新建项目D.中外合资E.改建项目

2.工程造价的特殊职能表现在（ABCE）。

A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.监督职能E.调控职能

3.清单计价法的分部分项工程费包括（ABC）。

A.人工费B.材料费C.机械费D.措施项目费E.规费

4.材料采购保管费包括（ACDE）。

A.采购费B场外运输费C.工地保管费D.仓储损耗E.仓储费

5.清单计价法的施工机械费构成包括（ABCD）。

A.折旧费B.大修理费C.人工费D.燃料动力费E.管理费

6.承包人具有（ABC）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。

A．将承包的建设工程非法转包的

B．将承包的建设工程违法分包的

C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的

D．超越资质等级承包的

E.工期延误的

7.工程建设定额具有（BCE）的特征。

A.计划性B.科学性C.系统性D.强制性E.时效性

8.施工定额的作用表现在（ACDE）。

A.是企业计划管理的依据B.是企业提高劳动生产率的手段

C.是企业计算工人劳动报酬的依据D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础

E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具

9.在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（AD）组成的。

A.基本用工B.人工幅度差C.辅助用工D.其他用工E.超运距运费用工

10.工程量清单计价方法的作用是（ABCE）。

A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标

B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来

C.有利于业主获得最合理的工程造价

D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势

11.《工程量清单计价规范》的特点是（ACDE）。

A.强制性B.市场性C.实用性D.竞争性E.通用性

12.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ABDE）。

A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算

C.国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据

D.编制建筑工程概算定额的依据

E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据

13.设计概算的主要作用可归纳为：（ABCD）。

A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据

B.是控制施工图设计和施工图预算的依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D.是考核建设项目投资效果的依据

E.是建设项目签订贷款合同的依据

14.按计价方式划分合同形式,一般分为:（ABE）。

A.总价合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同

D.固定费率合同E.单价合同

15.法律责任的类别包括（ACDE）。

A.行政法律责任B.连带法律责任C.刑事法律责任

D.民事法律责任E.经济法律责任

16.合同法的基本原则是（ACDE）。

A.平等、自愿原则B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则D.公平、诚实信用原则

E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

17.《担保法》规定的担保方式有（BCDE）。

A.保函B.抵押C.保证D.留置E.定金

18.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ABCDE）。

A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B.工程造价管理机构的价格调整

C.经批准的设计变更

D.发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加

E.双方约定的其他因素

19.我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ABCD）。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的

B.施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的

C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

D.总投资在2000万元人民币以上的

E.政府投资、融资金额在50万元以上的

20.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ACDE）。

A.现场安全文明施工措施B.环境保护费

C.工程定额测定费D.劳动保险费E.税金

三.判断题（共20题，每题1分，共20分）

1.建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是）

2.初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是）

3.我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否）

4.建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是）

5.时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是）

6.当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是）

7.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是）

8.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否）

9.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是）

10.清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）

11.作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否）

12.分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是）

13.列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否）

14.计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否）

15.劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是）

16.《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是）

17.江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否）

18.开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否）

19.政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是）

20.我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）

2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》考点试卷(5)

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、对于多层及高层钢结构安装工程的说法，正确的是（）。

A．所有构件的中心线及标高基准点等标记必须齐全

B．结构楼层标高可以按相对标高进行控制

C．上层柱的定位轴线可从下层柱的轴线引上

D．柱、梁、支撑等构件的长度尺寸应等于构件的设计长度尺寸，偏差控制在允许范围之内

2、某工程项目招投标过程中，由3个建筑企业组成联合体组成一个联合体共同投标，其中成员甲建筑企业具有房建一级资质，成员乙企业拥有房建二级资质，成员丙企业拥有房建三级资质，则该联合体的房建专业资质应认定为（）。

A．一级

B．二级

C．三级

D．无效

3、防水涂料的胎体增强材料进场应检验的项目是（）。

A．低温柔性

B．耐热性

C．不透水性

D．延伸率

4、通常情况下，BCWS在整个工作实施过程应保持不变，但当（）时则会有变化。

A．市场材料价格发生变化

B．市场人工费发生变化

C．项目措施项目发生变化

D．合同有变更

5、适用《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的工程是（）。

A．我国建筑企业在柬埔寨建设的民用住宅

B．汶川地震后灾民临时安置房

C．村民李某自建的二层楼房

D．美国建筑企业在无锡新建的别墅群

6、某分项工程实物工程量为1500㎡，该分项工程人工时间定额为0.1工日/㎡，计划每天安排2班，每班5人完成该分项工程，则在组织流水施工时其流水节拍为（）d。

A．15

B．30

C．75

D．150

7、关于混凝土养护的说法，正确的是（）。

A．通常为混凝土浇筑完毕后8～12h内，开始进行自然养护

B．在已浇筑的混凝土强度未达到1．0N/mm2以前，不得在其上踩踏或安装模板

C．硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，养护时间不得少于5d

D．火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥拌制的混凝土，养护时间不得少于12d

8、材料采购时，对于不需要进行合格分供方审批的一般材料，采购金额在（）必须签订订货合同。

A．5万元(含5万元)以上

B．5万元(不含5万元)以上

C．10万元(含10万元)以上

D．10万元(不含10万元)以上

9、关于卷材防水的说法，正确的是（）。

A．冷粘法铺贴卷材时，接缝口密封材料封严宽度不应小于100mm

B．底板卷材防水层的细石混凝土保护层厚度应不小于50mm

C．两幅卷材短边和长边搭接宽度均不应小于100mm

D．多层卷材上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开200mm以上

10、工程量清单出现的漏项或设计变更引起的工程量增减，其相应的综合单价应由（）提出。

A．发包方

B．监理方

C．工程师

D．承包方

11、施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1．5kg／m2的有机装饰涂料，可作为（）级装修材料使用。

A．A

B．B1

C．B2

D．B3

12、玻璃板隔墙应使用（）。

A．压花玻璃

B．镀膜玻璃

C．钢化玻璃

D．中空玻璃

13、建筑工程项目质量管理的首要步骤是（）。

A．编制项目质量计划

B．明确项目质量目标

C．项目各阶段的质量控制

D．对项目质量管理工作制定预防和改进措施

14、下列深基坑工程挖土方案中，属于无边护结构挖土的是（）。

A．墩式挖土

B．盆式挖土

C．放坡挖土

D．逆作挖土

15、组织施工现场的定期安全检查的是（）。

A．专业工程技术人员

B．项目安全总监

C．项目总工程师

D．项目经理

16、按照《招标投标法》规定，下列关于开标的说法，正确的是（）。

A．应在提交投标文件截止时间公开进行，并由招标人主持

B．应在提交投标文件截止时间公开进行，并由招投标管理行政工作人员主持

C．应在招标文件确定的某一时间公开进行，并由招标人主持

D．应在招标文件确定的某一时间公开进行，并由招投标管理行政工作人员主持

17、防止建筑幕墙构件腐蚀所采取的隔离措施是在（）之间衬隔离垫片。

A．铝合金型材与不锈钢紧固件

B．铝合金上、下立柱

C．铝合金型材与镀锌钢连接件

D．防雷均压环与连接钢材

18、无圈梁或垫梁时，板、次梁与主梁交叉处钢筋绑扎的是（）。

A．板的钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下

B．次梁钢筋在上，板的钢筋居中，主梁钢筋在下

C．主梁钢筋在上，次梁钢筋居中，板的钢筋在下

D．板的钢筋在上，主梁钢筋居中，次梁钢筋在下

19、施工项目管理规大纲划分为施工项目管理（）和施工项目管理实施规划。

A．规划大纲

B．管理目标

C．规划目标

D．组织构架

20、按价值工程的原理，下列各种途径不可能提高产品价值的是（）。

A．功能不变，成本降低

B．功能略有下降，成本大幅度降低

C．成本不变，功能提高

D．功能略有提高，成本大幅度提高

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

21、关于建设档案管理的说法，不正确的有（）。

A．施工单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案

B．缓建的工程档案应当暂由施工单位保管

C．撤销单位的工程建设档案，应当向上级主管机关或者城建档案馆移交

D．凡结构和平面布置等改变的，应当重新编制建设工程档案，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送

E．城市地下管线普查和补测补绘形成的地下管线档案应当在普查、测绘结束后1个月内接收进馆

22、关于建筑材料的复试结果处理的说法，正确的有（）。

A．出现不合格项目应及时向建筑施T企业主管领导和当地政府主管部门、质量监督站报告

B．影响结构安全的不合格建材应在48h内向以上部门报告

C．当建设单位或监理人员对建筑施工企业试验室出具的试验报告有异议时，可委托法定检测机构进行抽检

D．依据标准需重新取样复试时，复试样品的试件编号应与初试时相同

E．初试与复试报告均应进人工程档案

23、对于防水工程施工质量事故的处理，下列说法正确的有（）。

A．卷材屋面开裂，用焦油麻丝补缝时，先清理裂缝两边宽各30mm的绿豆砂保护层，再灌上油膏即可

B．卷材屋面中等流淌，采用接槎法处理时，先铲除槎口边缘150mm处的保护层，新旧卷材槎口分层对接，最后将两面一层新卷材搭人旧卷材150mm并压平

C．屋面卷材起鼓时，如起鼓直径100mm以下，可抽气灌胶，上面压几块砖，几天后再将砖移去即可

D．山墙、女儿墙部位漏水，凿除开裂和剥落的压顶砂浆，重抹1：(2～2.5)水泥砂浆，并做好滴水线

E．地下防水工程中渗漏，可根据渗漏、水压大小情况，采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏

24、建筑外墙金属窗、塑料窗复试内容有（）。

A．气密性

B．抗风压性能

C．水密性

D．甲醛含量

E．耐久性

25、下列各项中，属于常用危险源辨识方法的有（）。

A．专家调查法

B．因果分析法

C．事件树分析法

D．安全检查表法

E．故障树分析法

26、属于体育场地设施工程的是（）。

A．高尔夫球场

B．田径场跑道面层

C．体育馆空调系统

D．篮球馆装修工程

E．游泳馆水处理系统

27、根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995的规定，中、小学校内部装修其顶棚、墙面、地面、隔断所采用的装修材料正确的有（）。

A．顶棚A级

B．墙面B1级

C．地面B1级

D．隔断B1级

E．窗帘Bl级

28、下列各项中，建筑在施工和使用期间应进行变形测量的有（）。

A．地基基础设计等级为甲级

B．复合地基或软弱地基上设计等级为乙级

C．加层或扩建

D．受邻近深基坑开挖施工影响

E．所有建筑均应进行

29、关于胶合板做为装修材料使用时的说法，正确的有（）。

A．当胶合板表面涂覆一级饰面防火涂料时，可作为B1级装修材料使用

B．当胶合板表面涂覆一级饰面防火涂料时，可作为A级装修材料使用

C．当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时，宜仅在胶合板表面涂覆防火涂料

D．当胶合板用于顶棚和墙面装修并且含有电器、电线等物体时，胶合板的内外表面及相应的木龙骨应采用阻燃浸渍处理，达到B1级

E．当胶合板用于顶棚和墙面装修并且含有电器、电线等物体时，胶合板的外表面应涂覆防火涂料两遍，达到A级

30、关于建筑安装工程费用按照造价形成划分，其组成部分有（）。

A．人工费

B．材料费

C．规费

D．企业管理费

E．措施项目费

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

31、背景

由某企业承建某多功能现代化商务综合大厦，地上46层，地下3层，全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构，主体结构采用泵送混凝土等新技术。建筑物周边都十分接近规划用地红线，周边建筑及地下管线对因工程基坑开挖引起地层变形移动影响十分敏感，且基坑北面邻近地铁。该工程地下室基坑开挖深度较大，为确保基坑开挖安全编制了专项施工方案，专家论证并由安全总监签字确认后实施。该地下室位于总厚度达40多米的淤泥质土之中，根据本工程的特点，经多方案比较，决定基坑围护结构采用80cm厚的地下连续墙，而支护结构则为五道钢筋混凝土水平支撑的总体方案。经验算，可以满足结构变形和稳定要求，确保地下室开挖施工不至于影响地铁的正常运行、周边道路、建筑物及各种地下管线的正常使用。在工程施工中发生如下事件：

事件一：本工程地下水位较高，约为-0.5m，开挖范围位于淤泥质土体内，含水量大，施工必须事前采取降水措施，因基坑围护是采用地下连续墙，具有较好的挡水和抗渗性能。结合实际情况，决定采用轻型井点降水并编制了降水施工方案。

事件二：根据地质勘察资料、上部结构形式、荷载和施工条件等情况，基础施工采用人工挖孔扩底灌注桩与平板式筏形基础，板厚2m，桩基承台连同地下室的筏形基础同时展开施工。基础底板厚2m，桩基承台厚1.8m，混凝土强度等级C40，抗渗等级P8。由于承台和筏板混凝土浇筑量大，在开始阶段施工中出现了少许裂缝。为确保施工质量，项目部制定了以下控制裂缝的措施：

(1)优先选用低水化热的普通硅酸盐水泥拌制混凝土，并适当加入木质素磺酸钙减水剂。

(2)在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当提高水灰比，减少水泥用量。

(3)降低混凝土的浇筑温度，控制混凝土内外温差在30℃以内。

(4)分层分块逐步浇筑，加强养护，及时对混凝土进行覆盖保温、保湿材料。

(5)预埋冷却管，通入循环水将混凝土内部降温。

事件三：在进行办公楼大厅顶盖模板支架预应力混凝土空心板现场浇筑施工时，发生模板支撑体系坍塌事故，造成6人死亡、12人受伤。经有关部门调查，造成事故主要原因是模板支架搭设质量不符合要求；现场搭设模板支架中使用的部分钢管材料存在质量缺陷；施工现场管理存在严重问题。事后，建设行政主管部门对该施工企业作了相应的行政

处罚，公安机关依法对有关责任单位的涉案人员追究刑事责任。

问题

(1)请指出本案例中有哪些不妥之处，并分别说明理由。

(2)分析说明事件二承台和筏板混凝土浇筑中出现裂缝的主要原因是什么？

(3)事件三工程事故可定为哪级事故？并说明理由。

(4)事件三事故类型是什么？建筑工程施工现场常见事故还有哪些？

(5)结合事件三中部分钢管材料存在质量缺陷的问题，说明进场材料质量控制的要点主要有哪些（至少列出四项）?

32、背景

某办公楼工程，地上8层，采用钢筋混凝土框架结构，设计图中有一层地下车库，外墙为剪力墙，中间部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。

本工程基础底板为整体筏板，由于当地地下水平埋深比较浅，混凝土设计标号为C30P8，总方量约1300立方米，施工时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业，全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。

填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上5层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。

本工程竣工验收时，勘察单位未能参加，质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加，视为竣工验收过程组织不符合程序，责成建设单位另行重新组织竣工验收。

问题

(1)用于检查结构构件混凝土强度的试件应如何留置？针对本案例，基础底板混凝土强度标准养护试件应取多少组？并简述过程。

(2)本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置？简述过程（精确到个数）。

(3)砌体结构子分部工程质量验收前，应提供哪些文件和记录？

(4)对有裂缝的砌体应如何进行验收？针对本案例中裂缝，应如何处理？

(5)质量监督部门对竣工验收过程的说法是否正确，并简述理由。

33、背景

某工程项目总承包单位上报了如下施工进度计划网络图(时间单位：月)，并经总监理工程师和业主确认。施工过程中发生了如下事件：

事件一：施工单位施工至D工作时，由于业主在细部设计上提出了新要求，设计单位重新进行了设计。造成D工作施工时间延长了2个月，施工单位人工费、机械费损失2万元，施工单位提出了工期、费用索赔要求。

事件二：施T单位施工到H工作时，由于业主自行采购的工艺设备提前到场，业主要求提前工期，施T．单位增加了劳动力及材料，将H工作施工时间缩减至7个月。施工单位提出了措施费2万元的索赔要求。

问题

(1)指出原施工进度计划网络图的关键线路，并写出总工期。

(2)事件一中，施工单位的索赔是否合理，并分别说明理由。

(3)事件二中，施工单位的索赔是否合理，并说明理由。

(4)指出经调整后网络计划的关键线路，并列式计算工作C、丁．作E的总时差、自由时差，以及实际总工期。

34、背景

某住宅小区工程基坑南北长400m，东西宽200m。沿基坑四周设置3.5m宽环形临时施工道路(兼临时消防车道)，道路离基坑边沿3m，并沿基坑支护体系上口设置6个临时消火栓。监理工程师认为不满足相关规范要求整改。

该工程中有一栋高层住宅结构为28层全现浇钢筋混凝土结构，使用两台塔式起重机。

工地环行道路一侧设临时用水、用电，不建现场民工住房和现场混凝土搅拌站。

问题

(1)指出监理工程师要求整改的具体错误之处，并分别说明理由。

(2)施工平面图的设计原则是什么?

(3)进行塔楼施工平面图设计时，以上设施布置的先后顺序是什么?

(4)如果布置供水，需要考虑哪些用水?如果按消防用水的低限(101/s)作为总用水量，流速为1.5m/s，管径选多大的?

35、背景

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。工程施工过程中，发生下列事件：

事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。

事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。

事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修

复作业。

问题

(1)乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。

(2)乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定?

(3)对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理?说明理由。

求建筑预算与定额的习题与详细的解答。

二00七年江苏省建设工程造价员资格考试

工程造价基础理论试卷

（注意：请在答题卡上答题）

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于(D)。

A.分部分项工程B.单项工程

C.分项工程D.单位工程

2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C）特点。

A.个别性B.差异性C.层次性D.动态性

3.对工程量清单概念表述不正确的是（B）。

A.工程量清单是包括工程数量的明细清单

B.工程量清单也包括工程数量相应的单价

C.工程量清单由招标人提供

D.工程量清单是招标文件的组成部分

4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D）。

A.加强政府对工程造价的管理B.企业自主报价，国家定额只作参考

C.实行工程量清单计价D.建立以市场形成价格为主的价格机制

5.下列哪项费用属于静态投资（A）。

A.建筑安装工程费用B.价差预备费

C.投资方向调节税D.建设期贷款利息

6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D）。

A75%～95%B.35%～75%C.15%～50%D.5%～35%

7.(D)是控制工程造价最有效的手段。

A.采用先进技术B.招标竞价

C.实施工程造价全过程控制D.技术与经济相结合

8.工程造价咨询业的首要功能（A）。

A.服务功能B.引导功能C.联系功能D.审核功能

9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B）。

A.20学时B.30学时C.40学时D.60学时

10.我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。

A.5％B.10％C.15％D.20％

11.根据我省清单计价法的规定，（B）不属于措施项目费的内容。

A.环境保护费B.低值易耗品摊销费

C.临时设施费D.脚手架费

12.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。

A.2%B.3%C.5%D.10%

13.我国进口设备采用最多的一种货价是（A）。

A.装运港船上交货价（FOB）B.目的港船上交货价（FOS）

C.离岸价加运费（C&F）D.到岸价（CIF）

14.某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（D）。

A.112.5m3B.90m3/工日C.80m3/工日D.72m3

15.地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5％，则100㎡地面地砖消耗量为（B）。

A.2475块B.2513块C.2500块D.2462.5块

16.工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（C）费用中考虑。

A.分部分项工程费B.零星工程项目费C.预留金D.措施项目费

17.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（C）。

A.项目编码统一B.项目名称统一

C.计价依据统一D.工程量清单计算规则统一

18.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。

A.分部分项工程费B.人工费

C.人工费＋机械费D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

19.分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（D）工程项目。

A.装饰装修工程B.建筑工程C.安装工程D.市政工程

20.对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（D）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法

21.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过(C)小时可调整合同价款。

A．6B．12C．8D．10

22.不平衡报价法又称（B）。

A.先盈后亏法B.前重后轻法C.突然降价法D.增加建议法

23.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（C）合同。

A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本加酬金

24.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（B）天内进行核对审查并提出审查意见。

A.20B.30C.45D.60

25.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（C）。

A.10％，20％B.20％，30％C.10％，30％D.15％，25％

26.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（C）时，开始扣回备料款。

A.180万元B.600万元C.700万元D.720万元

27.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（D）。

A.按审价部门提出的价格调整B.按发包人指定的价格调整

C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

28.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（C）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

A.7B.14C.15D.10

29.实行工程量清单计价，（B）。

A.业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险

B.业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险

C.业主承担工程量变动和工程价格波动的风险

D.承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险

30.中标通知书发出后（B）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。

A.15天B.30天C.45天D.三个月

31.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（C）。

A.中标人报价最低B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

D.经评审的合理低价且不低于成本

32.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D）撤销该合同。

A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门

C.合同管理部门D.人民法院

33.施工合同文件正确的解释顺序是（C）。

A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书

B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单

C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单

D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款

34.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（B）承担所有差价。

A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.承包人与发包人协商

35.当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（D）。

A.以工程量清单中的工程量为准

B.以施工图中的工程量为准

C.以上面A、B两者的平均值为准

D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整

36.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（D）。

A.不低于工程价款30％，不高于工程价款60％

B.不低于工程价款40％，不高于工程价款70％

C.不低于工程价款40％，不高于工程价款80％

D.不低于工程价款60％，不高于工程价款90％

37.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）。

A.违约方当事人客观上存在违约行为

B.违约方当事人主观上有过错

C.守约方当事人客观上存在损失

D.由合同当事人在法定范围内自行约定

38.以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（B）。

A.作为独立费列入主体工程工程量清单中

B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同

C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中

D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同

39.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（C）预付安全防护、文明施工措施费。

A.30%B.40%C.50%D.60%

40.我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D）。

A.一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日

B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日

C.一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日

D.一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）

1.建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ACE）。

A.迁建项目B.自筹资金C.新建项目D.中外合资E.改建项目

2.工程造价的特殊职能表现在（ABCE）。

A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.监督职能E.调控职能

3.清单计价法的分部分项工程费包括（ABC）。

A.人工费B.材料费C.机械费D.措施项目费E.规费

4.材料采购保管费包括（ACDE）。

A.采购费B场外运输费C.工地保管费D.仓储损耗E.仓储费

5.清单计价法的施工机械费构成包括（ABCD）。

A.折旧费B.大修理费C.人工费D.燃料动力费E.管理费

6.承包人具有（ABC）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。

A．将承包的建设工程非法转包的

B．将承包的建设工程违法分包的

C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的

D．超越资质等级承包的

E.工期延误的

7.工程建设定额具有（BCE）的特征。

A.计划性B.科学性C.系统性D.强制性E.时效性

8.施工定额的作用表现在（ACDE）。

A.是企业计划管理的依据B.是企业提高劳动生产率的手段

C.是企业计算工人劳动报酬的依据D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础

E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具

9.在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（AD）组成的。

A.基本用工B.人工幅度差C.辅助用工D.其他用工E.超运距运费用工

10.工程量清单计价方法的作用是（ABCE）。

A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标

B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来

C.有利于业主获得最合理的工程造价

D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势

11.《工程量清单计价规范》的特点是（ACDE）。

A.强制性B.市场性C.实用性D.竞争性E.通用性

12.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ABDE）。

A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算

C.国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据

D.编制建筑工程概算定额的依据

E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据

13.设计概算的主要作用可归纳为：（ABCD）。

A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据

B.是控制施工图设计和施工图预算的依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D.是考核建设项目投资效果的依据

E.是建设项目签订贷款合同的依据

14.按计价方式划分合同形式,一般分为:（ABE）。

A.总价合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同

D.固定费率合同E.单价合同

15.法律责任的类别包括（ACDE）。

A.行政法律责任B.连带法律责任C.刑事法律责任

D.民事法律责任E.经济法律责任

16.合同法的基本原则是（ACDE）。

A.平等、自愿原则B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则D.公平、诚实信用原则

E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

17.《担保法》规定的担保方式有（BCDE）。

A.保函B.抵押C.保证D.留置E.定金

18.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ABCDE）。

A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B.工程造价管理机构的价格调整

C.经批准的设计变更

D.发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加

E.双方约定的其他因素

19.我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ABCD）。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的

B.施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的

C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

D.总投资在2000万元人民币以上的

E.政府投资、融资金额在50万元以上的

20.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ACDE）。

A.现场安全文明施工措施B.环境保护费

C.工程定额测定费D.劳动保险费E.税金

三.判断题（共20题，每题1分，共20分）

1.建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是）

2.初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是）

3.我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否）

4.建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是）

5.时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是）

6.当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是）

7.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是）

8.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否）

9.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是）

10.清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）

11.作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否）

12.分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是）

13.列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否）

14.计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否）

15.劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是）

16.《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是）

17.江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否）

18.开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否）

19.政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是）

20.我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）

工程概预算试卷,麻烦大神帮忙

1其它用工（辅助用工，超运距用工、人工幅度差）2.材料净用量和材料损耗量3.建筑工程定额和安装工程定额4.定额基价包括人工费、材料费、施工机械使用费5.其它项目清单包括：暂定价、暂定金额、计日工、总承包服务费6.养老保险、医疗保险、失业保险

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的装饰材料及工程预算试卷和2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》考点试卷(5)问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！