-->

一站式装修网


房屋漏水修复合同怎么写,房屋漏水合同怎么写

时间:2023-10-02 作者:勤荣


大家好,今天来为大家解答房屋漏水修复合同怎么写这个问题的一些问题点,包括房屋漏水合同怎么写也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

房屋漏水维修合同

在人民愈发重视法律的社会中,很多场合都离不了合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是我帮大家整理的房屋漏水维修合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

房屋漏水维修合同1

甲方:

乙方:

为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

第一条维修标准及要求

1、乙方自愿选择房屋维修形式并与甲方签订本合同。

2、维修地点:厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。

3、维修标准:维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。

第二条合同金额:

合计金额为:¥760.00元大写:人民币染佰陆拾圆整。

①乙方进行施工,提供人工,材料。

②乙方应做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由乙方自行负责。

4、维修工期:在正常天气下3天内必须完成。

5、维修后保质:建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为3年,即维修后应当继续最低保修3年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

第二条维修工程款的发放

乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。

第三条其它约定

1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

2、本合同自双方签名盖章时生效,一式两份,甲、已方双方各执一份。

甲方(盖章):

乙方:

签订日期:年月日

房屋漏水维修合同2

户主方:

维修方方:

为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

第一条维修标准及要求

1、维修方方自愿选择房屋维修形式并与户主方签订本合同。

2、维修地点:厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。

3、维修标准:维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。

第二条合同金额:合计金额为:¥760。00元大写:人民币染佰陆拾圆整。

3、维修要求:

①维修方方进行施工,提供人工,材料。

②维修方方应做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由维修方方自行负责。

4、维修工期:在正常天气下3天内必须完成。

5、维修后保质:建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为3年,即维修后应当继续最低保修3年。且在出现漏水的情况后,在户主方通知后2个工作日内响应。

第二条维修工程款的发放

维修方方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由维修方方自行解决。

第三条其它约定

1、维修方方因维修而造成的其他责任由维修方方负责。

2、本合同自双方签名盖章时生效,一式两份,户主、已方双方各执一份。

户主方(盖章):

维修方方:

签订日期:年月日

房屋漏水维修合同3

甲方公章经办人(签名)

乙方:年月。日

甲方:

乙方:

甲方在业务及住房房顶因严重漏水需维修,乙方自愿承包,经甲乙双方协商,本着公平合理的原则,协商签订维修合同如下:

一、维修地点:龙溪卫生院业务用房及住房房顶。维修面积以实际验收测量为准。

二、维修要求:采用806橡胶材料,三油两布。

三、保质时间:十年。

四、承包方式和价格:乙方房屋维修实行承包负责制,劳动力由乙方自行聘用和发放劳资,价格:元/平方,垃圾清理元/平方(含各项税收)。

五、付款方式:验收合格后支付工程总金额的90%,其余10%作为保证金,1年后无工程质量问题发生予付清。

五、维修质量要求及其他约定事项。

1、保证十年以内不得出现漏水现象,如有发生由乙方负责维修。

2、乙方自签订之日起10天内必须按甲方要求开工。

六、劳动管理和安全生产:

1、乙方所聘劳力与乙方发生劳务关系,与甲方不存在关系。

2、乙方必须严格遵守生产安全操作规程,如出现大、小安全事故,乙方自行承担,概与甲方无关。

七、此合同任务必须在20xx年11月1日以内完成。

八、本合同一式三份,甲乙双方各持一份,市卫生局持一份共同遵守执行。

甲方签字:

乙方签字:

签订日期:年月日

房屋漏水维修合同4

甲方:xxxxxx

乙方:xxxxxx

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就xx漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:

一、费用及付款方式:

甲方委托乙方修补xxxx,乙方以包干价的形式承包,包干费用xx元,大写xx,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:xxxx。

二、施工责任:

乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为js防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

三、工期及保质期:

自本合同签订之日起5日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为xx年。

四、人员管理:

乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度,服从甲方管理人员的安排,无条件配合甲方对小区进行管理,乙方人员不得损坏小区内公共设施设备,若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;

五、施工垃圾:

施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。

六、违约责任:

甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付xxxx元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表:甲方代表:

联系电话:联系电话:

住址:

签字日期:xxxx年xx月xx日

房屋漏水维修合同5

甲方:

乙方:

因甲方商品房在使用期间出现渗雨水现象,经双方协商一致,乙方负责对甲方的房屋进行维修,根据《中华人民共和国合同法》及国家相关规定,同意签定本协议,有以下条款悉共同遵守执行。

一、项目内容:甲方委托乙方:

二、维修时间:20xx年月日-月日

三、维修费用及支付方式

1.项目维修费用为人民币1500元(壹仟伍佰元整)。

2.甲方分期支付乙方维修费用;乙方维修完毕,经甲方认可后支付维修费用的一半,人民币750元(柒佰伍拾元)。

3.在维修完毕一年期限后,甲方室内墙面未出现渗水现象,甲方负责将剩余维修费支付给乙方;如果维修后再次出现渗水痕迹时,乙方继续承担维修的责任,由此发生的维修费用乙方负责,维修至室内墙面不再出现渗水后,甲方再支付剩余750元(柒佰伍拾元)。

4.甲方支付费用的同时乙方给甲方开具合法的发票或收据。

五、维修要求

1.乙方负责全部的维修材料、维修过程中涉及的设备(包括维修人员的防护设备)和组织施工,对于因此出现的任何质量问题乙方负全部责任。

2.乙方在维修时不得损坏甲方及涉及的其他住户的外墙窗户及防盗设备设施,如有损坏将负责将损坏部位进行恢复,为之造成的费用损失有乙方负责。

3.乙方负责清理施工过程中产生的施工垃圾,并满足小区物业管理要求。

4.乙方在维修时,必须执行国家有关安全管理规定,文明施工,维修过

程中如造成人身伤害或经济损失事故时由乙方承担全部责任。

5.维修必须经凯瑞社区物业管理部门同意认可,维修尽量不影响居民的正常休息。

6.本次维修保质期为年。

六、违约责任

1.甲方违约时,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

2.乙方违约时,赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

3.竣工日期比合同规定工期每拖一天,按合同价款的百分之十扣除。

七、争议解决方式:如双方发生歧异时,由物业管理负责人进行调解。

八、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。

九、其他未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方:

乙方:

二○一一年十一月十六日

房屋漏水维修合同6

甲方:

乙方:

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就xx漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:

一、费用及付款方式:

甲方委托乙方修补,乙方以包干价的形式承包,包干费用xx元,大写xx,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:xxxx。

二、施工责任:

乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为js防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

三、工期及保质期:

自本合同签订之日起5日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为xx年。

四、人员管理:

乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度,服从甲方管理人员的安排,无条件配合甲方对小区进行管理,乙方人员不得损坏小区内公共设施设备,若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;

五、施工垃圾:

施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。

六、违约责任:

甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付xxxx元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方代表:

甲方代表:

联系电话:

联系电话:

住址:

签字日期:

房屋漏水维修合同7

甲方:

乙方:

为保证房屋漏水维修质量,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,本着平等、自愿的原则签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

一、维修地点:

监狱医院门诊楼及住院部维修。

二、承包方式:

包工包料保质量

三、合同金额:

合计金额为:¥8.76万元大写:人民币捌万染仟陆佰圆整。

四、维修标准。

1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

2、防水材料要求:采用sbs防水卷材,厚度为4mm。

五、维修要求:

1、乙方提供相关的施工方案进行施工,提供人工,材料。

2、乙方按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

3、乙方应抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。

4、维修工期:在正常天气下天内必须完成。

5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净,否则视为验收不合格。

6、工程质量及验收:各种防水材料应符合规范的要求,并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准,乙方无偿返修,直到合格为止。

7、维修后保质:门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为五年,即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

六、维修工程款的发放

乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工,经甲方验收合格后,扣除工程价款的5%作为质保金,其余工程款甲方在一周内付清。

七、其它约定

1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

2、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效。

甲方(盖章):乙方:(盖章)

法定代表人(签名):法定代表人(签名):

签订日期:年月日

房屋漏水维修合同8

户主方:农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户(5户甲)

维修方方:XX

为保证楼房屋顶漏水维修质量签订如下协议,确保双方共同遵守执行:(以下简称户主、维修方方)

第一条、维修质量标准及要求

1、经户主方集体讨论统一与维修方方(可自行选择合理楼顶防漏维修方式)签订本合同。

2、维修地点:农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户楼顶层面。

3、维修质量标准:楼顶层面维修必须在保证不影响楼房的安全前提下进行,维修以解决楼顶层防漏为主。对于涉及到该楼房屋顶(指定维修部分)所出现的所有渗水部位都必须进行维修,在维修期间,户主方可派人在现场予以质量监督和协助部分工作。

4、维修要求:

①户主方通知维修方方在维修动工之前须进行实地勘察,提出合理共识的维修方案,否则造成的一切费用由维修方方负责。

②由维修方方具体组织维修施人员,并负责做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由维修方方自行负责。

③维修方方要在户主方指定的时间期限内负责清理完该维修所造成的余泥杂物,并服从户主方对该维修项目的监督管理,否则造成的'损失及费用由维修方方负担。

5、维修工期:在正常情况下2天内必须完成。

6、维修质保事宜:楼顶维修部位的保修起始日期自最后维修检验完工之日起计算。在没有不可抗力及人为因素破坏情况下,楼顶层面防水工程的最低保修期限为3年,即维修合格后应当继续保修3年。且在保修期内出现漏水的情况后,户主方通知维修方方后,维修方方须在2个工作日内响应,否则造成的后果由维修方方负责。

第二条、维修工程款的约定及给付

1、维修工程款约定金额:3000元人民币,(大写:叁仟元)。

2、维修方方维修楼顶漏水工程款须按约定不能超出预算,若超出,不足部份的由维修方方自行解决。

第三条、其它约定

1、维修方方因维修而造成的其他责任由维修方方负责。

2、如有未尽事宜可协商解决,协商解决部分与本协议具有同等效力。

3、本合同自双方签名盖章时生效,一式两份,户主、已方双方各执一份。

户主方(签章):农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户

签订日期:20xx年7月3日

维修方方(签章):XX

签订日期:20xx年7月3日

房屋漏水维修合同9

户主方:

维修方方:

为保证房屋漏水维修质量,户主维修方双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,本着平等、自愿的原则签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

一、维修地点:监狱医院门诊楼及住院部维修。

二、承包方式:包工包料保质量

三、合同金额:

合计金额为:¥8.76万元大写:人民币捌万染仟陆佰圆整。

四、维修标准。

1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

2、防水材料要求:采用sbs防水卷材,厚度为4mm。

五、维修要求:

1、维修方方提供相关的施工方案进行施工,提供人工,材料。

2、维修方方按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

3、维修方方应抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由维修方方负责。

4、维修工期:在正常天气下天内必须完成。

5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净,否则视为验收不合格。

6、工程质量及验收:各种防水材料应符合规范的要求,并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准,维修方方无偿返修,直到合格为止。

7、维修后保质:门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为五年,即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后,在户主方通知后2个工作日内响应。

六、维修工程款的发放

维修方方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由维修方方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工,经户主方验收合格后,扣除工程价款的5%作为质保金,其余工程款户主方在一周内付清。

七、其它约定

1、维修方方因维修而造成的其他责任由维修方方负责。

2、本合同一式三份,户主方二份,维修方方一份,户主维修方双方签字或盖章生效。

户主方(盖章):维修方方:(盖章)

法定代表人(签名):法定代表人(签名):

签订日期:年月日

房屋漏水维修合同10

甲方:_____________________________

乙方:_____________________________

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就_______________漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:

一、费用及付款方式:

甲方委托乙方修补_____________________,乙方以包干价的形式承包,包干费用_________元,大写(),待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:_____________。

二、施工责任:

乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为JS防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

三、工期及保质期:

自本合同签订之日起5日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为______日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为_____年。

四、人员管理:

乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度,服从甲方管理人员的安排,无条件配合甲方对小区进行管理,乙方人员不得损坏小区内公共设施设备,若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;

五、施工垃圾:

施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。

六、违约责任:

甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付______________元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表:甲方代表:

联系电话:联系电话:

住址:

签字日期:________年___月___日

房屋漏水赔偿协议怎么写房屋漏水的赔偿标准是多少

这几年住楼房的越来越堵,但是我们也发现矛盾也是有的,比如说漏水的问题,如果楼上漏水比较严重的话,会对楼下的住户造成损失的,面对这样的问题,楼上住户是要给楼下住户赔偿的。房屋漏水赔偿协议怎么写?房屋漏水的赔偿标准是多少?

这几年住楼房的越来越堵,但是我们也发现矛盾也是有的,比如说漏水的问题,如果楼上漏水比较严重的话,会对楼下的住户造成损失的,面对这样的问题,楼上住户是要给楼下住户赔偿的,但是赔偿不是楼下要多少就给多少,都是有协议的。那么我就来介绍一下房屋漏水赔偿协议怎么写?房屋漏水的赔偿标准是多少?

房屋漏水赔偿协议怎么写

一、房屋漏水补偿协议

甲方:

乙方:

经双方共同协商,现甲乙双方就20XX年5月15日至今因甲方房屋漏水造成乙方房顶渗水赔偿事宜,达成如下协议:

1、对于甲方房屋漏水造成乙方房顶的水印和渗水问题,经双方达成协议,由甲方一次性支付给乙方维修费壹仟元(未含乙方因处理此事而另外损失的误工费、交通费、通讯费以及维修后所需清洁费等费用)。

2、由于此次漏水原因甲方尚未查明,因此甲方必须在乙方监督下找专业人士查明漏水原因并彻底处理好,同时确保日后不再因为此问题发生同样的漏水问题,此事方可告终,否则因为此次隐患未处理而造成新的损失依然要进行赔偿。

3、甲方履行协议、二条赔偿义务,有关协议内第二条由甲方对房屋隐患进行鉴定和修缮后,由乙方监督并确认无误后,就此次漏水事件方可终结。(自愿退股协议书)

4、本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字后生效。

甲方(签字):

乙方(签字):

见证人(签字):

年月日

二、房屋漏水可以要求开发商退房吗

质量问题鉴定方法解决结果主体结构质量不合格经工程质量监督单位核验退房并要求赔偿主体合格,但质量问题“严重影响正常居住使用”房屋出现严重质量问题,通过修复也危害人生、财产安全及居住退房并要求赔偿质量问题不会严重影响正常居住使用渗水、裂缝等肉眼可以看到的房屋质量瑕疵不能要求解除合同进行退房。只能要求开发商在保修期内承担修复责任。如开发商拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,业主可以自行或者委托他人修复,费用开发商承担。

三、遇到房屋质量问题的纠纷怎么办

1、主体结构质量不合格的,可以向工程质量监督单位申请重新核验。属实则可以要求退房及赔偿

2、将质量纠纷的解决方法明确约定在购房合同中,签订购房合同前须留心购房格式合同,对于合同中可选择和协商的内容,应特别认真阅读。仔细查看合同及《住宅质量保证书》中约定的保修内容。

3、收房时要仔细检查房屋质量。发现房屋质量问题立即与开发商协商,开发商承诺立即维修的一定要形成书面协议。没达到交房条件或有严重质量问题时购房者不要急于收房,一旦签字收房,便给开发商留下推卸责任的机会。

4、收集证据。购房者向开发商提出的关于房屋质量问题及解决意见尽量使用书面形式,如能让其确认为。收房时要对质量有问题的地方进行拍照或录像,注意保存好证据。

四、房屋质量问题如何投诉

1、找开发商协商。如果发现质量问题,首先找开发商,因为开发商对商品房质量承担最终责任。

2、如开发商不予解决,可以向质量监督机构申请组织认定或向建设行政主管部门投诉。对于影响房屋结构安全的问题,住户可以直接委托具有法定结构安全鉴定资质的单位对房屋进行鉴定,其鉴定结论可作为民事赔偿的证据。

3、提起仲裁或依法向人民法院起诉。

房屋漏水的赔偿标准是多少

是没有具体的标准的。房屋漏水造成损失的,应该由责任方负责赔偿。

1、修复漏水所需要的修理费用。

2、因漏水而造成的其它财产的损失。对于财产损失金额,可以由双方协商确定,如果协商不成的,也可以通过委托第三方评估机构进行估价的方式来确定。

处理原则是:有利生产、方便生活、团结互助、公平合理。应以双方协商为主,尊重历史与习惯,依照法律规定。按照一般理念,楼上住户均有提供维修协助的义务,如果不履行该义务造成损失扩大的,就构成侵权,应就扩大的损失部分承担赔偿责任。

以上是我介绍的房屋漏水赔偿协议怎么写?房屋漏水的赔偿标准是多少?对于房屋漏水的问题我们已经了解,其实到赔偿是没有标准的,是要就是看损坏的程度,为了能让邻里之前更和睦,我们一定要在装修的时候做好防水的工作,避免漏水给别人带来损失。

房屋漏水合同怎么写

法律分析:房屋漏水合同的誊写,需要包括以下的内容:1、维修标准及要求;2、维修地点;3、维修标准:维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主;4、维修要求;5、维修工期。例如:在正常天气下3天内必须完成;6、维修后保质。建设工程维修部位的保修期限,从最后一次维修完工那天起重新计算。

法律依据:《中华人民共和国民法典》第四百七十条【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:1、当事人的姓名或者名称和住所;2、标的;3、数量;4、质量;5、价款或者报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

房屋漏水维修合同怎么写

法律分析:写明双方姓名、维修事项、费用及支付、违约责任、双方权利义务、解决争议的方法,并由双方签名或者盖章即可。

法律依据:《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量;

(五)价款或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

房屋漏水修复合同怎么写和房屋漏水合同怎么写的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

标签: 漏水 合同 房屋

相关推荐

柳州装修水路,柳州室内水管漏水维修电话

1、柳州装修水路 柳州装修水路服务 水电改造 水管铺设和改造,保证水流顺畅、安全 电线铺设和改造,满足电器...

装修公司漏水责任,装修公司失误导致漏水可...

1、装修公司漏水责任 装修公司漏水责任 当装修公司导致建筑物漏水时,业主拥有追究其责任的法律权利。以下是...

房子漏水司法鉴定机构,房屋漏水法院鉴定费...

1、房子漏水司法鉴定机构 全国认可的房屋漏水司法鉴定机构 1. 中国建筑科学研究院有限公司 地址:北京市海淀...

松江区漏水厨房装修价格,厨房漏水维修上门...

1、松江区漏水厨房装修价格 松江区漏水厨房装修价格 漏水厨房装修的具体价格会根据以下因素而有所不同: 漏...

装修案例


装修知识