大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于装修延期质量差如何索赔，装修未按期完工如何赔偿这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

因装修公司装修质量问题并且严重拖延工期,想要毁约并索赔

1、关于工期延误问题

施工方延期完工超过60天，如果合同中没有约定迟延履行对应的违约责任，那么处罚起来有难度，因为现有的建筑法、合同法、《住宅室内装饰装修管理办法》等均未对延误工期提出明确的处罚额度。只能对照合同，看看合同中是否对于工期延误有约定处罚条款。

《合同法》中有原则性的规定，但是作为甲方很难举证证明延误工期造成的实际损失是多少。

《合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、关于工程质量问题

现在工程不满意，如果合同中有约定相关的质量标准而未达标，你可以要求他们无偿修理或者返工、改建；或者如果质量问题较严重，可以通过专业机构鉴定或者问题明显的，也可以要求他们限期修复。

另外，如果质量确实不好且拒绝修复，可以暂不支付余款。

参考：

《合同法》

第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十一条因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。

装修未按期完工如何赔偿

1、通过网络或者电话进行催促。先催促施工的装修进度，保留相关的截图或者录音，作为后续索赔的重要材料。

2、寻找施工的相关负责人进行面对面的协商。

3、根据已经签订好的合同内容扣除部分比例的费用。明确划分事件的过错方，通过合同内容明确其法律效益。

4、申请法律援助。依法通过法律的正当手段维护自己的合法权益，解决施工方拖延工期的问题，此时第一步我们保留的截图、录音材料就会派上用场了。

5、进行投诉，寻找相关的维权部门进行合理的投诉，比如消费者协会，或者拨打12315热线。

装修合同逾期完工，可以要求其赔偿因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。当事人就违约责任约定了相关条款的，按照合同的约定进行赔偿。但赔偿额不得过分高于造成的损失。

装修合同违约如何起诉

装修合同违约起诉可以携带身份证、装修合同、起诉状向法院申请立案，法院通知双方受理案件、送达开庭公告，在七个工作日内通知双方开庭时间，开庭当日当事人带齐证据资料到庭参加。

装修逾期多久算终止合同

一般都不算终止合同，装修延期严重的，可以要求解除合同，另请施工队进行装修

当甲乙双方产生矛盾后，要根据合同文本共同分析矛盾产生的原因，友好地协商解决。如乙方处理不当或拒绝处理，甲方可向行业协会或有关管理部门反映，请他们出面与施工方或材料供应商进行交涉，给予解决。倘使再不能解决，那末甲方可继续向工商仲裁部门或法院投诉。交涉投诉时要注意：

第一，委托方的投诉要做好取证工作。证据非常重要，空说无凭，一定要掌握证据。

第二，必须在行业协会派员或监理人员协助下以事实为根据与施工方或材料供应商进行协商解决。确为价格偏差者则应合理退赔，如属工程质量问题，施工方应无条件返修。如为材质问题，材料供应商应按有关规定给换货或经济赔偿。在装修房子的时候，当事人双方肯定都是出于自身的利益考虑，然后才会在合意的情况下，签订装修合同。此时，如果不幸产生纠纷的话，最好的办法就是由双方协商解决。

法律依据

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

第一百二十九条人民法院对决定受理的案件，应当在受理案件通知书和应诉通知书中向当事人告知有关的诉讼权利义务，或者口头告知。

装修质量问题如何索赔

购房合同有约定的，一般按照约定索取赔偿。发现质量问题可以按照合同约定或标的数额的20%索赔，同时可以根据违约情形约定实际损失的数额，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不应超过实际损失的30%。

合同没有约定或者约定不明确的，双方可以协商解决，如果协商不成，可以搜集证据通过法院起诉开发商。当事人可以要求保修房屋，赔偿损失，还可以要求退房，退房一般需要提供权威房屋质量检测机构的检测报告，来做评估标准。

但实践中，因质量问题而退房的条件不易达成，在房屋出现质量问题，且该质量问题通过修复等亦无法保证房屋买受人的人身、财产安全及正常居住使用时，才可以要求进行退房处理。另外，如确因质量问题而需要退房的，一般需要提供权威房屋质量检测机构的专业检测报告，以做评估标准。

此外，在发现房屋质量问题之后，在索赔的过程中，就会影响到装修的进度，此时买受人的损失极大。买受人可以就延误工期的损失向开发商一并索赔。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》

第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；

但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

《中华人民共和国民法典》

第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；

约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

装修工程延期应该如何索赔

首先是划定责任。

1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。

2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。

3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。

工期计算问题：

1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。

2.竣工日期：以施工方递上（递至业主）竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍计算工期。

另外：

质保金问题

1.工程质保金可有或可无，保证金收取比例等问题以合同约定的为准。

关于装修延期质量差如何索赔和装修未按期完工如何赔偿的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。