各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享装修到一半中途加价，以及房子装修到一半,装修队说要加价,这种应该怎么办的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

装修公司中途加价,这些常见套路你造吗

现如今，高房价并不能抑制人们买房的热情，反倒是激发了大伙“赶快下手”的情绪，房子多了，家装市场自然利好，面对这么大的一块“蛋糕”，谁还不想分一杯羹呢?所以一些小公司、新公司、市场占比靠后的公司，就玩起了套路。

“低价切入、中途加价”是很多不正规家装公司的常用套路，先用诱人“低价”忽悠业主签合同，施工到一半，便开始巧立各种名目不停加价。这时业主就会骑虎难下：停工肯定不行，补款也不划算，实在是“哑巴吃黄连”。

不正规的装修公司都有哪些“中途加价”的套路呢?

一、单项价格低于成本价。你要知道，谁也不会做赔钱的买卖。

二、报价时故意漏项、少报。其目的是降低总价，达到欺骗你签约的目的。

三、材料和施工工艺报价专案不“独立”。其中包括混在一起说，或故意不详细说明，这都是为再增项或变更增项打下“埋伏”。

四、投入大资金在媒体上大肆宣传。

之所以能有大笔资金宣传，是因为它们赚取的不是服务费，而是藏有高额利润的材料差价，因为客户对材料的市场价格摸不透，很容易掉进陷阱。

了解套路之后，我们应该如何规避呢?我倾情提醒：

首先，业主在挑选家装公司前要先做做功课，起码了解一下市场行情、装修流程与专案、各家装公司的口碑，以及材料的大致价格，做到心中有数。

其次，了解之后就是比较，比较价格很重要，但不能单看总价，还应该比单价、比数量、比项目、比材料、比工艺……越细越好，不然工程开始就会有大量的增项等着你。

如果是含水电的工程，价格有一定的浮动是正常现象，正规家装公司会提供“水电预打尺”服务，为的是让预算更准确，

这类公司的合同上会明确标出“浮动范围”，如上下浮动10%或15%，如果您的家装合同上没有标注清楚，一定要小心。

因装修公司中途加价停工了业主怎么办

下面的案例或许能够对您有所帮助

装修公司中途加价停工业主打官司终获赔偿

东莞业主付女士几年前买了新房，本想好好装修了入住，没想到装修公司中途加价，并要求提前付款，双方争执不下，导致工程停工。付女士愤而打起了官司。经过漫长的鉴定和一审、二审，近日，付女士终于赢了官司，装修公司需支付违约金8万多元。

装修公司中途加价遭拒停工

2010年1月，东莞业主付女士跟厚街镇某装修公司签订了一份装修合同，约定该公司承包付女士家房子的室内装修工程，双方各自部分包料和装修公司全部包工，工期从2010年2月3日至5月10日。合同还约定，工程项目及做法如需变更，须双方协商一致，以书面确认为准，同时调整相关费用。总工程款12万多元，进场施工后3日内付30%，木工进场施工三日内付30%，水电、地面、天花、木工工程完工后、油漆工进场三日内支付20%，全部验收合格后付15%，办理交付手续后30天内付5%。若延期超出15天以上，业主有权单方终止合同，装修公司除退回还未完成项目的工程款外，另需按未完成项目的装修总金额的双倍赔偿业主作为违约金。

签订合同前，付女士已交定金1000元。后付女士又陆续支付了两期工程款共66900元，合计共付6.79万元。

但意外的事情发生了。按付女士的说法，装修公司入场后不按合同约定履行义务，不给电路主线图及室内实际线路布置图，也拒绝履行防水检验需封水48小时以上并要经业主确认的约定。装修公司还未按约定完成相关工程，就跟她索要第三期工程款，后又编造理由要增加两万多元的工程款。她不同意中途加价和提前支付工程款，装修公司就以停工威胁，并于2010年6月2日停工。

付女士跟装修公司几次交涉，但均无效果。对方要求她先交工程款，并算好工程量。

法院认定装修公司违约双倍赔偿

2010年7月19日，付女士一怒之下，向装修公司邮寄了解除装修合同通知书。

随后，付女士向东莞市第二人民法院状告装修公司，请求法院判令解除装修合同，并要求装修公司按未完成项目装修金额的双倍支付12万多元违约金，并交付装修工程的电路主线图及室内实际线路布置图等。

装修公司不甘示弱，提起了反诉。装修公司称，是付女士不按时提供装修材料和迟延付款致工程延期，其无权单方终止合同。付女士还私换门锁阻止进场施工，造成停工损失约6000元，未及时购回装修材料致使窝工、停工损失约11000元。装修公司要求付女士支付拖欠的工程款5万多元，并赔偿上述损失1.7万元。但对于这些，装修公司并没有提交证据。

法院对该案的本诉、反诉进行了合并审理。诉讼过程中，装修公司申请对实际工程量进行评估，付女士也申请对工程的未施工和未完工项目进行评估。

因双方彼此意见较大，争吵不断，鉴定过程经历了漫长的一年多(鉴定期间不计入审理期限)。2012年8月20日，鉴定公司终于作出评估意见，评估已施工工程造价为8万多元，其中已全部完工工程造价2万多元，已施工但未全部完工工程造价6万多元。

装修公司提出异议，认为测量数据与实际不符，包括水、电、电话线、电脑线等均已实际施工的工程项目没有计算。

法院经审理认为，鉴定公司组织双方测量工程量时，装修公司中途离场，事后对测量数据提出异议，但拒绝预缴重新测量费用，应对其行为的后果承担责任。水、电、电话线、电脑线等工程项目均为隐蔽工程，装修公司在封闭前应获业主确认，未经确认而导致无法测量的后果应由装修公司自行承担。

该案停工原因在于装修公司认为业主未依约交纳工程款，且双方对增加工程款存在争议。合同约定第三期工程款的支付条件是“水电、地面、天花、木工工程完工后、油漆工进场三日内支付20%”，但鉴定显示装修公司并未全部完成上述工程，故支付条件并未成就。装修公司在没有业主书面确认的情况下，要求业主重新核实工程量，或直接要求业主增加工程款，均与合同约定不符。综上，装修公司停工理由均不能成立，应认定其违约在先。

根据合同约定，装修公司除退回还未完成项目的工程款外，另需按未完成项目的装修总金额的双倍赔偿业主作为违约金。案涉工程实际造价为8万多元，业主已付款6.79万元，尚应付款1.29万多元。合同总价12万多减去实际造价8万多元，即未完工项目金额为4万多元。按合同约定，装修公司需按未完工项目的双倍即8万多元支付违约金给业主。

装修公司没有举证证明其已根据施工进度通知业主准备装修材料，其违约在先，故其诉请业主承担无法正常施工的损失，法院予以驳回。

2012年10月，广东省东莞市第二人民法院作出一审判决，判令确认双方的装修合同解除，付女士应支付装修公司工程款1万多元，装修公司应支付付女士违约金8万多元，并应交付付女士装修工程的电路主线图及室内实际线路布置图。

装修公司不服，提起上诉。近日，东莞市中级人民法院已作出终审判决，驳回装修公司的上诉，维持原判。

房子装修到一半,装修队说要加价,这种应该怎么办

装修到一半装修队要加钱，首先要判断一下，是合理要求还是故意讹钱。如果是因为自己改变装修方案就要支付这笔费用，如果是合同故意遗漏额外加钱就要找相关部门维权。

房子装修到一半施工队要求加钱，我们要详细看一下合同当中的各项条款，从而判断一下施工队里要求的人是否属于合理范围。比如开始设计的方案，在施工过程当中进行了变更，增加了施工队的工作量，这样的话就要看一下增加的工作量的大小判断加的钱是否合理，合理的话就要按时支付，建议在变更方案时确定是否需要加钱，提前沟通好，双方同意后再施工。

如果施工队要求加钱是利用合同当中的暗项遗漏，进行二次收费那就要认真查找一下合同，同时咨询一下法律人员，通过法律条款来维护自己的权利。

最后大家在找施工队装修的时候要注意几点，一要找正规装修公司，这样设计方案，施工人员，施工工艺都会更有保障，正规公司也会严格按照合同进行履约，他们更关注的是公司的口碑，而不是某个项目的蝇头小利。二是在与装修公司沟通方案的时候要允许他们有合理的利润，项目如果利润非常小，他们为了不赔钱会在各个方面节省成本，做任何事都要遵循双赢的原则。三是签合同前找懂法的朋友看看各项条款是否有遗漏，在装修材料和一些关键内容上要书写详细，避免日后麻烦。

办公装修遇到中途加价怎么办

对于每一位业主来说，装修过程中总会遇见“不开心”的事儿，比如“增项加价”。

一旦“增项加价”的情况发生，就意味着装修花费会超出预算，钱包里的钞票“哗哗哗”地溜走

这里就有一个疑问了：

按理说，装修合同已经签了，装修明细都已经定好了，可为什么施工中还出现“增项加价”？

就是装修过程中，因业主主动要求设计师变动设计图纸；或者业主主动变更选定的主材，而产

生的费用增加。

比如施工中，业主要求对设计进行变动：改变电视墙的设计；

又比如，原来签合同时，业主选定的是1000元卧室门，装修中想换成另外一款价值1500元的

门......

出现以上这些情况，就会需要业主“增项加价”。

不过，有一种“增项加价”的情况，却灰常令人气愤：

签订合同时，装修公司“忘了”告诉你整装应该包含的事项

比如，“忘了”告诉你，整装的材料应该包含“地漏”

厨房、卫生间没有配地漏，当水渗在地面上，只能等着被自然蒸发.....

如果想要给厨房、卫生间安装地漏，很简单，加钱“买”！

或者又比如，“忘了”告诉你整装应该包含“入户门套”

如果没有“入户门套”，装修时，家中的门就处于“裸露”状态。工人搬运材料时，门极有可能被材料

刮花。

当整装公司“想起”告诉你这些装修项目时，工地已经开工。

然后对你说：“装修中，这些项目必不可少。由于合同没中没有提及，你得增项加价”！

所以业主朋友，一定要想好再签合同，千万别在施工中“临时更改”！

关于本次装修到一半中途加价和房子装修到一半,装修队说要加价,这种应该怎么办的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。