大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于装修造价现场讲解，装修造价包含什么,什么是装修造价这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

装修的步骤是什么第一步先应该做什么

一、前期设计

在前期设计中，必须还要做的一件事，那就是对自己的房间进行一次详细的测量，这除了购买建材时准确外，在结算时更能免遭被黑。

二、主体拆改

进入到施工阶段，主体拆改是最先上的一个项目，主要包括拆墙、铲墙皮、拆暖气设配、换塑钢窗等等。

三、水电改造

在水电改造和主体拆改这两个环节之间，还应该进行橱柜的第一次测量。并且就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置，提出一些相关建议。

四、木工

木工、泥工、油漆工是施工环节的“三兄弟”，基本出场顺序是：木工、泥工（瓦工）、油漆工。

五、贴砖

如果工人忙得开的话，工长一般会在“木工老大”还没有结束的时候就让“泥工老二”进场贴砖，这很正常，因为两者本身没什么冲突。

六、刷墙面漆

油工老三”进场，主要完成墙面基层处理、刷面漆、给“木工老大”打的家具上漆等工作。准备贴壁纸的菜鸟，只需要让“油工老三”在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以。

七、厨卫吊顶

作为安装环节打头阵的厨卫吊顶，还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时，橱卫的防潮吸顶灯、排风扇（浴霸）应该已经买好了。最好把橱卫吸顶灯、排风扇（浴霸）同时装好，或者留出线头和开孔。

八、橱柜安装

吊顶结束后，可以约橱柜上门安装了。顺利的话，一天的时间可以完成。同时安装的还有水槽（可以不包括上下水件）和煤气灶，橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了，因为煤气灶装好之后需要试气。

九、木门安装

在橱柜安装的第二天，早在一个多月前木门应已测量完成，顺利的话，也是一天的时间，装门的同时要安装的合页、门锁、地吸、应该事先准备好相关五金。

十、地板安装

在地板安装之前，最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平。地板安装之前，家里铺装地板的地面要清扫干净，要保证地面的干燥，所以清扫过程不要用水。

十一、铺贴壁纸

在地板安装的第二天，家里收拾干净了，就可以约壁纸铺贴了。有条件的话，铺贴壁纸的当天，地板应该做一下保护。

家装注意事项

1、卧室的灯具最好是双控的，方便适用，而且要注意卧室的布局方位，尽量选用暖色调的搭配色，才会看起温馨自然。

2、厨房的装修布局一定要科学合理，水池与灶台的位置不能太远也不太近，灯光一般安装整体照明灯和局部照明灯，各种厨具的放置一定要方便快捷。

3、在用到水泥之处时，一定要注意保温，特别是已经贴好砖，温度忽然降下来的情况，最易影响水泥强度。冬季施工时，最好给水泥中添加防冻剂，以保障施工质量。别墅露台贴砖时，还要加一层外保温材料覆盖，做到双保险。

4、尽量避免使用颜色单一的、艳丽的材料。单一材料，不能与室内环境有效搭配，易导致心情差;颜色艳丽的材料，含有的化学物质较多，给人体带来的危害更大。

陈陈讲工程造价

我在他们珠海学过土建造价，说说我的学习经历吧，可能有点啰嗦，我是湖北的，在广东上班，刚毕业出来就做资料了，但是做过资料的应该清楚，每天东跑西走，送这个资料，那个资料，遇到签字盖章还要赔笑，最主要的是感觉待遇上不去了啊，所以就不想干了，然后就想来想去，决定转造价。

然后我就找了好几家机构，由于还没辞职，所有只能选择周末班学习，一连几周，试听了好几家机构，最终选择他们，原因有这么些吧

1、学习环境看起来还可以，地点也不会偏，装修和课桌椅看起来都很干净，办公室有几个，教室也有两个，一个可以坐20个人左右，一个大概10个左右，然后提供了四五台电脑，没有电脑或者不想带的可以用。不会租那种破烂的写字楼或者小区里面，说明还是有实力的，看到这样的场地自然也放心多了。

2、学费6500，报名之后开了收据，签了两份协议，一人一份，后面也盖了公章，看起来还是蛮正规的，有协议了最起码有保障啊。然后还打印了一大叠资料，他们说这些百度不到的，是他们自己内部概况、总结的资料，同时还送了一本笔记本和一把锁。

3、讲解方式，我试听了几个机构，感觉这边讲的我更听得懂，试听的时候我问了一个问题几句话就帮我解释清楚了，每个老师的授课方式不一样吧，同样的老师有的人喜欢，有的人却不喜欢，但是我比较喜欢这边的。

4、学习经历，我是3月份报名的，那个时候还戴着口罩上课，心惊胆战的，学完算量，我就找熟人先换造价工作了，怕学会的就忘记嘛，8月底学完一轮了，总共做了五个案例，2个三四层的，1个十层左右的，还有1个30层左右，加上1个一万多平方的地下室。

学习顺序，前期学了几周识图，然后就学建模，广联达基本都是先讲钢筋，然后讲装修，最后讲套价，套价的话是广联达和易达结合起来讲的，这一点还是比较实在，易达在这边用的多。

因为我一直是做资料的，图纸接触的少，识图课程，看的我晕乎乎的，特别是第三章，钢筋识图的，还好前期有专门录制好的视频，我每天晚上看到十一点，我觉得面授就是这个方便，有不懂的随时帮我解答了，老师也不会不耐烦，偶尔还会开下玩笑，梁钢筋识图还单独给我讲了几遍。后来学广联达，也有专门录制好的视频，想的太周到了，学完识图，还没上广联达的课，我跟着视频就把一个三四层的工程建模好了，周末去上课，对比下答案，就是几个独立基础上单元的方向错了，还有屋面斜板没有绘制出来。发现钢筋相差不大，顿时感觉好有成就感，一下子增加了信心。

套价我学起来就轻松了一些，毕竟是做资料的，大部分的工序和构件都听过，经常跑工地也见过不少，套价是广联达和易达同时打开来讲解的，先讲一遍工艺，然后再套定额，套完之后会告诉你为什么要套这个定额，同时还会打开定额说明和含量来看，告诉你实际施工是怎么做的，定额又是怎样的，不过我感觉屋面是最难的，太多文字和说明了，老师上课讲的屋面套十几个定额，我就又蒙了。其他的我都感觉还好，装修也讲的特别细，第一次了解了什么叫明脚、暗脚，然后踢脚线的抹灰要怎么考虑等等。

最后几周的成本、对数、结算课程，说实话，我感觉吸收不好，我做资料的哪里知道人工、材料单价，所以根本没办法分析，只能听老师拿着套价一个一个分析，这个应该多少钱，利润有多少，然后调价调多少。对数，我刚学会广联达，还不是很熟，速度有点慢，计算规则也没研究过，也只能听听了，不过结算我还是熟悉的，要准备什么资料、走什么流程等等。这边还有一个好处，没有限制学习时间，下一轮讲到这些的时候，我再去听一遍。

以上就是我在他们那边的学习经历，大家也可以自己去了解，选择自己喜欢的机构和老师就好了，我继续画图去了。

装修造价包含什么,什么是装修造价

装修造价包含什么，什么是装修造价？装修造价是指整个装修过程中花费的材料费和人工费的总合。

具体包含以下：

装修造价包含门（含门套）、窗（含窗套）、地面（人工安装工资、辅料）、顶面（造型吊顶、吊平顶或顶面粉刷）、墙面（厨卫贴墙砖，其他做墙漆）、水电、家具等项目。在这些项目里面每一单项都由直接材料费、人工费组成。

同时，事前做好投资计划，不要做完装修公司的以上项目就已倾其所有，还要留一部分资金作为购买主材的费用。地板、墙地砖、洁具、灯具、门锁拉手等五金配件都还要在装修过程中一一配置.

装修造价是装修过程中总体的花费。

装饰现场成本管控风险有哪些看完你就懂了

一、工期纠纷——施工合同最普遍的纠纷

案例介绍：XXXX大厦工程业主索赔工期损失527万元。总包索赔工期违约金990多万元。造成工程款催讨被动：如苏州二建明基工程、金螳螂扬州时代广场工程，应对办法——办理工期签证。

工期签证的依据：?合同关于工期顺延的条款（共21个条款）；?施工进度计划表（根据合同工期或总包工程进度要求编制科学可行的装饰工程详细的工序进度表）。

关键工序线路

A.按照工序进度表进行工期控制。至少每周召开一次工程例会，分析工期是否有脱节，脱节的原因（自身原因，业主原因、其他单位原因、分包单位原因、其他可索赔工期原因）。

B.根据上述分析，采取相应的措施。

自身原因：内部协调，加强供应，提供管理水平，科学地安排工序搭接，减少人员窝工；

业主（总包）原因（详见21个条款）、辅助材料。

业主（或总包）另行发包的其他单位原因：

如：淮海晶华苑－占有工作面、工序搭接延误工期、损坏返工等等。

其他原因：如政府要求－非典期间的停工整治、高考、重要会议期间的停工（珠海航展）；法律法令的调整（强制劳动时间）；客观条件的影响－天气、停水停电等等。

措施：申请工期顺延，办理工期签证；

分包单位原因：加强分包管理，向分包单位主张工期赔偿。

工期签证需要注意的问题：

A.签证的形式：签证类似于补充协议，因此签证应当具备协议的相关要件。（例：淮海晶华苑停工工期签证）签证主体：向谁主张；主送、抄送；造成工期延期需要增加合同工期的原因事实(指明即可)；

举例:图纸提供延迟(图纸签收单载明的签收时间)。

工程师(监理、业主代表）批复迟延（报告时间、批复时间）。

设计变更（设计变更文件编号、内容；对关键线路的影响分析)。

天气原因(气象报告）；

水电(有关部门的停水停电通知及对施工的影响情况）；迟延付款(合同约定的付款期限、实际付款时间)；顺延工期的合同或法律依据(具体的合同条款或法律条文）；要求顺延的工期天数（清楚明确）；计算依据（对比施工进度计划和关键线路）；合理回复时间（28日回复），视为默认条款（逾期不回复视为默认）。

B、签证的提取、签收、送达、办理工期顺延的签证应在合同规定的时限内；没有规定时限的，一般不要超过7天；（有利于监理业主的审核和确认）一式四份，业主、总包、监理、自身各一份；有权人签收（文件签收薄；文件上签收栏）传真，保留传真凭证；快送，保留凭证；公证送达，保留公证书。

C、签证的技巧：公关途径；避重就轻；注意延续时效。

D.签证的法定形式：被索赔方批准顺延工期多少天。

E.签证的法律效力:一经批准,对双方具有约束力。

工期索赔与费用索赔的关系

属于业主方（总包方）原因：

可原谅但应补偿——影响关键线路的索赔工期，附加的开支应予补偿。

属于客观原因：

可原谅但不予补偿——工期可以顺延，费用不予补偿（不可抗力，停电停水）。

索赔报告

1、编写技巧

1、编写技巧（16字）：事件真实，证据确凿；分析清晰，计算合理；文字简洁、论理透彻；逐项论述，层次分明。

2、索赔报告的内容包括

形式：开头（序言）

索赔事项概述（背景资料、理由）

具体索赔要求：延长的天数、索赔的款额；

落款：编写人、审核人、签发人

索赔事项概述：索赔事件的发生、处理过程；发出索赔意向通知的时间；引证索赔要求的合同条款或法律条文；指明所附的证据资料。

索赔计算部分

工期计算的依据：计划工期、关键线路、实际延误工期，需要顺延的天数。

费用计算的依据：延误的天数，每天损失额（人工费、设备机械闲置费、管理成本（项目管理成本、公司管理成本）。

索赔计算部分：

附件：相关证据——事实证据、计算证据、索赔依据索赔报告的送达——注意合同36.2条视为认可的规定（此条使用的前提是施工方在28天内提出），因此，施工方的义务是递送报告，是否批准并不是非常重要。

索赔的一般程序

提出索赔意向——简单提出事实和要求，无需分析，也无需附相关证据，口气比较婉转（14天、28天）；报送索赔资料（28）天；

根据业主要求补充相关资料；过程中磋商、谈判，达成协议或办签证；提起诉讼或仲裁。

二、质量纠纷

司法解释关于质量纠纷处理的规定（十一条、十二条、十三条、十五条）

确立以下观念：施工的质量责任由施工方承担，质量合格是获取价款的前提（合同法279条，验收合格的，发包人应当按照约定支付价款）；除非：

1.业主委托的设计人的设计错误或有缺陷（案例：临海杰亨工艺品厂房工程）。

2.甲供、甲指乙供材料设备、构配件的质量不符合强制性标准（如：甲方供应的预制桩经检测不符合国家强制性标准）；注意，禁止不符合国家强制性标准，属于产品质量问题范畴，而不是指一般通过正常检验、检测可以发现的问题。（建筑法第59条规定，施工单位必须对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用）因此，对甲供材料设备、甲指乙供材料设备都必须进行检验，若未经检验使用在工程上，即便是产品质量有问题，也主要是施工单位承担责任。对甲方指定材料、设备的，应保留相关“指定”的证据。

3.甲方指定分包的，甲方承担相应的过错责任。注意，甲方只承担次要的部分责任，分包工程质量责任首先由分包人承担。

4.未经验收，业主擅自使用工程的，工程质量责任风险转移给业主，除合理使用年限

内的工程基础和主体结构质量责任外，其他质量责任即装修质量责任免除（即业主今后

不得再以已使用的工程质量存在问题或不符合合同约定为由主张权利：违约责任、

赔偿、修复）。

几个具体问题:

1、关于一次性验收合格问题

（1）合同约定需一次性验收合格的，如未达到，属于违约，应承担合同约定的违约责任；如果合同对此后果没有约定违约责任，则施工人仅承担工期延误的责任。

（2）合同约定一次性验收合格，且规定了违约责任，则未能一次性验收合格的，将承担合同约定的违约责任。

注意事项：自检达到合格后再通知业主组织验收；

竣工验收证明书需能体现验收合格；整改除外；

2.竣工验收与质监站验收、项目综合验收、小业主和物业公司验收的区别

A.竣工验收——对合同范围内工程所进行的验收。

注意事项：

法定证据——竣工验收证明书；

合同范围内工程完工后，及时上报工程竣工报告，说明合同范围内工程已经竣工，请求对此进行验收。若业主因为整体工程未结束不予验收，此竣工报告可以证明我们施工的工程已经竣工。

B.质监站验收——质监站是政府负责工程质量监督的部门，按照法律法规的规定抽检工程，监督验收程序，不是施工合同关于工程验收的主体。

业主以质监站未验收主张工程未验收是没有法律依据的。

对策：及时上报竣工报告，要求业主在多少时间内组织验收，今后可以以未及时验收的责任在业主作为抗辩。

（3）小业主和物业公司验收的法律性质——属于交付使用阶段,因视为移交工程.业主履行房屋销售合同交付房屋，施工人配合，履行保修责任。业主未验收前，应拒绝配合小业主和物业公司的验收。

（4）一户一验的规定——发展趋势。

3、工程移交手续的办理

工程移交的法律后果（转移占有，风险转移、保管责任转移）。

业主迟延接受，应发函催告，业主应承担保管费，风险责任自通知移交时转移。

工程移交的证据：移交单（书），钥匙移交清单。

未办理移交手续的，应有转移占有的证据：谁控制工程，谁占有工程（照片、录像、门卫变化等）。

4、竣工日期与验收日期

司法解释关于竣工日期的确定（十四条）：此条使用对竣工日期有争议的情况。无约定或者无明确的竣工日期的——验收合格日——提交竣工验收报告发包人拖延验收的，以提交验收报告之日——擅自使用的，转移占有之日。因此必须在合同中明确，承包人提交验收报告后，工程经验收合格的，以报告之日作为竣工之日。（组织验收的时间不应计算在工期内）；

竣工验收报告是指承包人提请发包人验收的申请报告

5.竣工报告、竣工验收证明

竣工报告，确定工程实际竣工之日，应尽量在合同规定以及签证同意的顺延工期内提交竣工报告；

竣工验收证明，证明工程已经通过验收的法定证据。注意各项内容的填写（竣工日期、验收日期、工期延误的原因等）。特别是应要求各单位填写验收意见“同意通过验收”、“经验收合格”等。应尽量避免“同意验收”。

三、造价纠纷

1、约定不明造成的争议

(1）合同价款性质不明确。单价包干还是总价包干（案例：欧尚杨浦店钢结构工程；矿筛厂固定总价＋钢筋含量调整）？按时结算还是定额＋费用包干？

（2）固定价款是否可以调整价款？看合同约定，一般设计变更、工程量增减是必调的，其他看约定有无兜底条款，若无，虽无约定可调，仍可根据实际情况调整）。

（3）按实结算是行业术语，不是法定用词，应尽量写明如何按“实”结算。是工程量按实、价格固定？还是工程量、价格全部按市场价或信息价调整结算？使用何地、何年定额？定额中没有的子目如何定价（案例：珠海土钉、锚杆之争）？市场价如何确定？

（4）包干范围不明确，纠纷争议大。效果图包干；施工图包干、初步设计图纸包干（细化设计由施工单位进行）、清单工程量包干、清单项目包干的不同后果；（案例：华亭恒木正方形钢铁公司；7％料耗包干）。

（5）材料、辅料的品牌、等级约定不明确（案例：九城综合楼装修）。

（6）付款条件不明确或产生歧义。“已完工程造价”、“累计工程造价”、“当月已完工程价款”、“合同价款”、“工程总价”、“付70％与付至70％）

（7）结算程序约定不明确，对拖延结算没有约定处理办法。仅约定“结算后付款”（报送结算报告和结算资料；审核；异议的处理，审核的期限，逾期的处理、视为默认条款）（建设部财政部369号文）。

2、施工过程中未办理变更签证是造成造价争议的另一主要原因

（1）业主下达变更指令后，在未达成变更价款一致前，施工人是否有权拒绝实施变更？

国内99版合同规定：第29条、第31条，无明确的约定

国际FIDIC版本，亦无相关明确规定。

根据合同法的原理，工程变更属于对合同的变更，业主有权变更工程，但对变更价款应当达成一致，故我们认为，若业主对施工人的变更价款报告不予回复，则施工人有权不实施变更，今后实施变更增加的工期可以要求顺延；若业主给予了回复，但批复的价款施工人不同意的，则属于对价款的争议，施工人应当在业主批复后实施变更，但要对价款提出异议，并在结算时解决。

（2）业主口头下达的变更指令，应当书面要求确认，在业主确认后再实施变更。业主不予确认的，应当拒绝变更（案例：郑汉民四方钢铁）。

（3）变更价款应当何时支付？99版合同规定，业主确认后，应当与工程价款同期支付。可以要求业主先支付已经确认的部分，争议部分留在决算时解决。未约定同期支付的，若变更涉及价款巨大，先行施工将导致垫资，故可要求业主按工程款支付比例同期支付（案例：康桥水乡）。若合同已明确约定变更价款在结算时支付，则施工人无权要求业主先行支付。

3、其他应当在施工过程中进行确认的，未办理确认手续也是导致造价纠纷的原因。

如：材料价格、小时工（例：通用电气工程）、不包干的开办费等等。

四、结算纠纷

1、提交完整的结算资料是承包人要求结算的前提；签收结算资料和移交资料清单十分重要（案例）

结算报告。

2、业主拖延结算怎么办？

合同对业主审核结算的期限和视为默认没有约定的，应及时催告，给予合理期限，竣工验收后5个月内仍未审结的，应尽快诉讼，通过司法鉴定确定造价，以确保优先受偿权的实现。

3、结算有争议怎么办？确认无争议部分，有争议部分留口子，今后可以视情况决定是否诉讼维权。可以避免诉讼的高标的，减少司法审价的范围（司法解释第二十三条），（案例：绿地中福花苑案，东海工程局意和家园案，苏州园区听涛路案）减少诉讼费用。

五、工程款的催讨

1、预付款（备料款）

如果合同约定有预付款的，预付款不到位可以停工；预付款到位的，应充分备料，否则因材料上涨导致的损失业主完全不承担。

2.进度款

业主按约定的时间、比例支付进度款是工程按期竣工、确保质量的条件。项目部应负责清讨进度款。按时上报付款申请，逾期马上发催款函，给予合理期限，再不付，可以停工，并索赔停工损失。可以打进度款官司（利益权衡）。所有进度款应在工程竣工验收后工程移交前结清。可以采取不移交工程（钥匙）的手段逼迫业主付清（但要有理有节，发函）。

3.结算款

对已经形成拖欠的结算款，应当加大催讨力度。时效、催款函、律师函、组织清欠人员上门催讨、及时诉讼、优先受偿权（六个月时效）。

六、补充协议和会议纪要

1、补充协议的法律性质和法律后果

2、补充协议的签约权限：

可以规定签约权限，并在合同中注明，凡涉及合同价款、工期、质量标准等主要权利义务的补充协议必须由公司法人签署，项目部签署的此类性质的协议除非得到公司追认，否则无效。

3、项目部或项目经理签订的材料采购合同、周转材料、设备租赁合同的效力（案例解析，司法通常处理的后果，建议：外部昭示——合同授权明确；内部：风险抵押、责任状、考核办法、规章制度；根本——动态管理）。

4、会议纪要的性质；何种形式的会议纪要在法律上有效？

5、会议纪要的注意事项：

收到后对其中不认同的内容，应及时提出异议；对会议纪要中涉及变更合同主要条款的内容，应要求以双方签署的补充协议为准（案例：淮海晶华苑关于工期节点和逾期违约金的会议纪要）。

为防范项目部在会议纪要上的越权，可以在合同中注明，会议中讨论的有关合同主要权利义务的内容，须在会后以书面补充协议的形式确认，否则无效。

七、甩项工程和停工的注意事项

1、甩项工程：

（1）可以减少工期延误赔付的违约金数额

（2）签署相关的补充协议，办理好工程的移交手续

2、停工工程：

（1）业主要求的停工，应当有停工令，复工令；没有指令的，应要求签订补充协议，就停工涉及事宜进行协商约定；

（2）停工结束后，立即申请顺延工期，索赔停工损失；

（3）因业主未支付工程款施工单位自己停工的，应书面通知发包方，并附上停工可能产生的损失计算资料；

（4）停工期间，应每天上报停工的人数、机械设备、周转材料有变化的，应及时要求监理确认；

（5）停工期间，若业主为减少损失，要求撤出部分人员、设备、机械的，应索赔人员遣散费。设备、机械发生二次进出场的，要求业主承担此费用。若坚决不撤，则因此扩大的损失业主不承担。

（6）停工期间，应做好工程的合理保护（延伸的义务），费用可以索赔。

（7）停工时间超过三个月的（合同有约定从约定），建议单方解除合同，但留部分人员驻守施工现场。尽快完成结算，确认优先受偿权。

八、资料的收集、整理与证据规则

资料的收集、整理与证据规则

1、关于原件：红图章、传真件、骑缝章、附件。

2.关于签收。

3.关于收集。

4、专人负责。

5、及时反馈。

6.履约跟踪。

九、司法解释部分条款的讲解

1、司法解释第一条：合同效力问题。

2、司法解释第2条：承包人请求按照……，承包人未请求呢？

3、司法解释第6条垫资问题：写明垫资，支持利息；未写明，按照工程欠款处理，即形成逾期支付的，支持利息，不形成的，不支持利息。（案例：国际服装城、金昌摩尔大厦垫资条款）。

4、再分包问题：大理石、底板铺贴，地砖、面砖铺贴、涂料铺贴问题（违法分包，合同无效，但质量合格的。按约定结算价款）。

5、司法解释第二十条结算视为默认的条件——合同有约定，约定的方式：直接约定：适用文件和竣工结算条款中约定部委规章和369号文件。

6、司法解释第二十一条：黑白合同问题

（1）另行订立：中标前、中标时、中标后、施工过程中。

黑白的情形：白合同价款高，工期长，对施工单位有利。如果发生纠纷，可以利用司法解释推翻合同价。

白合同价款低、工期短，对施工单位不利，签订价款高的黑合同时，要注意技巧：时间差异（相隔一段时间），内容差异（鉴于什么情况），同时要注意在其他文件中反映出双方实际履行的合同。

（2）“经过备案的中标合同”的含义：“中标”指根据国家发改委3号令纳入必须招标范围的项目所进行的招标和中标（公开招标、邀请招标），而非议标意义上的中标，立法目的是为了维护招标投标法的尊严，若随意修改中标结果，招标就没有了意义。故并非所有备案合同都是司法解释二十一条所适用的范围；

（3）“以备案的中标合同作为结算价款的根据”，说明并不是推翻黑合同的全部内容，仅仅是在工程造价、工期、质量三个合同实质性内容上，至于付款方式是否适用中标备案合同，目前没有统一的意见，一般不适用此款。

7、司法解释第二十三条：案件事实争议的处理。对策就是在结算中将没有争议的内容及时确定下来，有争议的部分则可以通过谈判、诉讼等途径解决，尽量避免重新全部审价。

8、司法解释第二十五条：发包人提起质量纠纷，施工单位可以申请将实际施工人作为共同被告追加进来，以达到一次性解决讼争的目的（案例：丁勇项目）

9、司法解释第二十六条：实际施工人的法律地位

实际施工人可以直接向业主提起诉讼（有证据证明其是实际施工人的情况下），发包人只在欠付款范围内承担责任。今后可以动员实际施工人（接受再分包的人）直接向发包人提起诉讼（避免得罪业主）。

好了，关于装修造价现场讲解和装修造价包含什么,什么是装修造价的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！